Le titulaire du marché qui n’apporte pas la preuve d’une éventuelle faute imputable au maître de l’ouvrage et ne produit aucun élément de nature à justifier la réalité de son préjudice, ne peut prétendre à indemnisation pour l'allongement des délais d'exécution du marché.
Un centre hospitalier a conclu un marché public de travaux pour la construction d’un hôpital. Le titulaire du marché a saisi le juge administratif d’une demande tendant à la condamnation du centre à lui réparer les conséquences des retards pris sur le chantier. Par un jugement du 19 décembre 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné le centre hospitalier à verser au titulaire du marché la somme de 4.028,60 € correspondant au remboursement (...)
Cet article est réservé aux adhérents